Договор на изготовление и установку наружной рекламы

ДОГОВОР на изготовление и установку наружной рекламы №

г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламодатель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламист», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до «» года.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до «» года.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: .

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: .

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в -дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «» года до «» года. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  1. Разработка эскизов .
  2. Утверждение эскизов .
  3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях в сумме рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Рекламодатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Рекламист

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2018

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» __», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ — в течение 1-го (одного) дня после получения аванса;

окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ.

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти (пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ.

12.1. Приложение №1- Смета

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ООО

ООО

Юридический адрес
ИНН/КПП ИНН/КПП
ОГРН
Банк __ Р/счет
К/с в ОАО «СМП Банк» г. Москва
БИК _ БИК
Тел. +
Директор

__________________. /

Генеральный директор

__________________/ ______./

М.П. М.П.

Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.

к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.

Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___».
Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 м\кв. 1 штука.

Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе — «Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в «разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик.

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед., без НДС

Стоимость, без НДС

НДС, руб.

Общая сумма, руб., в т.ч. НДС

Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие

169 9745,46
Объемные буквы с открытым неоном.

м/кв

7521,81

1271186,45

228813,6

Логотип с открытым неоном (неон выполняется с погружением электрода в корпус)
Электро-щит в сборе

Монтаж объёмных букв и электрощита

169 2788,1
Монтаж Обьемных световых элементов, установка неона и его коммутация, установка электро-щита и подключение конструкции, пусконаладочные работы.

м/кв

2206,39

372881,36

67118,6

Всего

Договор на изготовление и установку рекламных конструкций

№ ______

г. ___________ «____» _________ 2010 г.

ООО «_____________» в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и

ООО «______________» в лице Генерального Директора _________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства своими силами с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки выполнять задания ЗАКАЗЧИКА по изготовлению и установке рекламных конструкций.

1.2. Описание видов работ, их технические характеристики (технология производства, материал, размер, количество и т.п.), стоимость, сроки выполнения работ, и другая существенная для сторон информация указывается в Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

2.1.1. Информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе выполнения заказа, изготовить продукцию надлежащего качества из материалов, утвержденных ЗАКАЗЧИКОМ и в срок, указанный в Дополнительных соглашениях.

2.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:

2.2.1. Произвести оплату договора в соответствии с дополнительными соглашениями.

2.2.2. Предоставлять «Исполнителю» всю необходимую для проведения работ информацию.

2.2.3. После установки объекта(ов) наружной рекламы, ЗАКАЗЧИК раз в шесть месяцев производит проверку технического состояния объекта(ов) наружной рекламы в присутствии уполномоченного сотрудника ИСПОЛНИТЕЛЯ, что подтверждается актом технического осмотра.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут взаимную ответственность по настоящему договору в пределах действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. В случае несвоевременной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе перенести сроки сдачи работ на соразмерный срок.

3.3. В случае нарушения своих обязанностей (п. 2.1.), ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,03% от стоимости данного этапа работ за каждый день просрочки.

3.4. В случае нарушения своих обязанностей по оплате выполненных Исполнителем работ ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере 0,03% от стоимости выполненных Исполнителем работ за каждый день просрочки.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ.

4.1. ЗАКАЗЧИК принимает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ сдает работы по договору на основании акта сдачи-приемки работ.

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ по окончании работ передает ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ, который тот должен либо подписать в течение 5-и банковских дней, либо дать мотивированный отказ. В противном случае работы по договору считаются ЗАКАЗЧИКОМ принятыми.

4.3. Протокол разногласий, с указанием недостатков и сроков их устранения, составляется ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ совместно в течение 2-х банковских дней со дня получения мотивированного отказа.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении 1 (одного) года. Договор продлевается на 1 (один) год автоматически в случае отсутствия желания расторгнуть договор ЗАКАЗЧИКОМ или ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Количество продлений не ограничено.

5.2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Любая договоренность между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из договора, должна быть подтверждена сторонами в письменном виде, в форме дополнительного соглашения к договору.

6.3. Все споры, возникающие, в связи с выполнением и толкованием настоящего договора разрешаются путем взаимных переговоров сторон. Неурегулированные путем переговоров споры передаются для решения в арбитражный суд.

6.4. Срок рассмотрения претензий по настоящему договору — 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

6.5. Систематическое невыполнение сторонами обязательств по договору (несвоевременная оплата ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ, нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ, низкое качество и др.) дает право каждой из сторон на расторжение договора в одностороннем порядке, о чем каждая из сторон обязана немедленно уведомить другую сторону в письменном виде.

7. ГАРАНТИИ.

7.1. Гарантийное обслуживание.

7.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует сохранение надлежащего состояния продукции в течение 12-ти месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи работ. Гарантия не распространяется на стандартное электротехническое оборудование (люминесцентная электрика).

7.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет технологические дефекты, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10-ти дней со дня получения заявки Исполнителем от Заказчика.

7.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случаях несанкционированного и ненормативного воздействия на продукцию отдельных лиц, машин или механизмов, а также выявленного заводского брака комплектующих узлов и материалов.

7.2. Послегарантийное обслуживание.

7.2.1. По истечении 12 месяцев со дня подписания акта сдачи — приемки всех работ Заказчик по своему усмотрению проводит периодическое обслуживание и проверку технического состояния объекта наружной рекламы самостоятельно, либо привлекает для этого Исполнителя или другую организацию.

7.2.2. Послегарантийное обслуживание в стоимость настоящего договора не входит.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, под которыми стороны понимают обстоятельства, чье наступление они не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми доступными законными средствами.

Под форс-мажорными обстоятельствами, в смысле настоящего соглашения, стороны понимают: явления стихийного порядка (землетрясения, наводнения, оползни, пожары, штормовые предупреждения сила ветра которых превышает 12,5 м/с), эпидемии и экологические катастрофы, а также явления социального порядка (войны, военные действия, блокады) и другие действия и акты органов государственной власти и исполнения, забастовки и революции. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменном виде в 3-дневный срок. Исполнение обязательств по соглашению сдвигается по времени соразмерно сроку действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий. При действии форс-мажорных обстоятельств и их последствий в течение более 30 дней, каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом другую сторону в 3-дневный срок до предполагаемой даты такого расторжения. Взаимный ущерб при этом не возмещается.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Дополнительные работы, вызванные пожеланиями ЗАКАЗЧИКА, возникающие в ходе выполнения договора, оплачиваются отдельно на основании дополнительного соглашения, включающего в себя перечень работ, стоимость и сроки их выполнения.

9.2. Заказчик обязуется предоставить точку электропитания 220 вольт, не далее чем в 3-х метрах от объекта наружной рекламы, способную выдержать соответствующую нагрузку.

9.3. Все дополнения, приложения, изменения к настоящему договору должны быть подписаны уполномоченными на это лицами.

Договор на изготовление рекламных конструкций

ДОГОВОР

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ № ___

г. Санкт-Петербург ______________2013 г.

________________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

_________________________________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ____________________________________, с другой стороны, далее совместно и в отдельности именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола о результатах закупочной процедуры № _______ от «____» ______ 20__г заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнять работы по изготовлению, размещению и установке информационных конструкций в соответствии с Дизайн-проектом (Приложение ), Техническим заданием Заказчика (Приложение ), (далее-работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Работы выполняются Исполнителем поэтапно:

1.2.1. Первый этап работ:

1.2.1.1. Изготовление в соответствии с Техническим заданием Заказчика дизайн-проекта вывесок (далее — Рекламоноситель) и их компьютерная привязка к зданию для утверждения Заказчиком.

1.2.1.2. Подготовка и подача Исполнителем комплекта документов в Комитет по печати Правительства Санкт-Петербурга и получение разрешения на установку Рекламоносителей.

1.2.2. Второй этап работ:

1.2.2.1. Изготовление Рекламоносителей и их монтаж в соответствии с утвержденным и согласованным со стороны Заказчика дизайн — проектом Рекламоносителя и Техническим заданием. Монтаж в соответствии с компьютерной привязкой, согласованной Заказчиком.

1.2.3. Осуществление гарантийного ремонта Рекламоносителей согласно заявкам Заказчика.

1.2.4. Техническое обслуживание Рекламоносителей по данному Договору не осуществляется и оформляется Сторонами путем заключения соответствующего договора.

1.3. Исполнитель передает результат работ Заказчику:

Первый этап: по Акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу работ;

Второй этап: по Акту сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Содействовать Исполнителю в ходе этапов работ посредством создания необходимых для этого условий, а именно:

— Обеспечить Исполнителю к дате начала монтажных работ наличие источника питания необходимой электрической мощности для подключения Рекламоносителя в обозначенном месте на расстоянии не далее 3 (трех) метров от места монтажа конструкции (Объекта);

— Осуществлять координацию выполнения работ Исполнителя с другими службами, одновременно работающими на Объекте; передать Исполнителю Объект в надлежащем состоянии, на котором закончены все виды общестроительных работ, тем самым обеспечить своевременность начала выполнения Исполнителем монтажно-установочных работ;

— Осуществлять допуск персонала Исполнителя на Объект в часы работы Объекта для обследования и выполнения Работ, обеспечить (в случае необходимости) оформление пропусков (разрешений) для прохода персонала;

— Обеспечить возможность подключения электроинструментов и оборудования Исполнителя;

— Назначить ответственное лицо за исполнение договорных обязательств со стороны Заказчика и информировать Исполнителя.

2.2.2. Принимать от Исполнителя результаты выполненных Работ по Актам сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу Работ в установленном настоящим Договором порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения Заказчиком.

2.2.3. Оплатить результат выполненных Работ в установленном настоящим Договором порядке расчетов.

2.2.4. В случае необходимости Заказчик самостоятельно должен получить дополнительные согласования на размещение Рекламоносителей:

— с частным собственником здания;

— с балансодержателем здания;

— с жильцами прилегающих квартир;

— с владельцами оборудования, установленного на здании.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Самостоятельно организовать всю работу по исполнению настоящего Договора, определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними, отвечать за их действия, как за свои собственные.

2.3.2. Выполнять предусмотренные настоящим Договором работы с соблюдением технологии выполнения соответствующих видов работ. Осуществлять возможность установки монтажных «лесов», размещения «автовышки», работы автокрана и подъезда большегрузных «машин-длинномеров» Исполнителя на Объект до начала выполнения монтажно-установочных работ с получением всех необходимых согласований с городскими службами.

2.3.3. Извещать Заказчика о готовности к сдаче результата по каждому этапу работ на объекте путем направления извещения по электронной почте — *****@***ru, либо факсимильным сообщением с указанием даты и времени приема выполненных работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение работ по первому этапу составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Договора.

3.1.2. Выполнение работ по второму этапу работ составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения разрешения на установку Рекламоносителей.

3.2. В случае неблагоприятных погодных условий, создающих существенные препятствия для выполнения Работ на Объекте, а именно скорость ветра более 10 метров в секунду, проливной дождь, снегопад, вьюга, штормовое предупреждение, вышеуказанные сроки выполнения работ по второму этапу переносятся соответственно на количество дней вынужденного простоя. В этом случае Исполнитель обязуется уведомить Заказчика факсимильным сообщением о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

4. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору является ориентировочной, устанавливается в соответствии с протоколом о результатах закупочной процедуры № ______ от «___» _______ 20__ г. и составляет: ___________ (__________________________________) рублей 00 копеек. Стоимость работ по 1 этапу работ составляет ___________ рублей. Стоимость работ по второму этапу составляет _________ рублей.

4.2. Оплата стоимости работ по каждому этапу осуществляется Заказчиком в течении 10(десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.3. Оплата стоимости работ осуществляется в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.12 настоящего Договора.

4.4. Днем платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. После выполнения каждого этапа работ на объекте Исполнитель извещает Заказчика по электронной почте либо факсимильным сообщением о готовности к сдаче результата работ по конкретному этапу работ, и предлагает принять результат работы, а также представляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее — Акт).

5.2. Заказчик с участием уполномоченного представителя Исполнителя обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче результата работ по конкретному этапу, осмотреть и принять выполненные работы по Акту.

5.3. При обнаружении в ходе приемки выполненной работы отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных устранимых недостатков выполненных работ Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. Стороны составляют двухсторонний акт с указанием перечня и характера недостатков, а также сроков их устранения.

5.4. Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней своевременно и полно за свой счет устранить выявленные недостатки, являющиеся отступлением от настоящего Договора. Повторная сдача-приемка после устранения недостатков выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в п. 5.1 – 5.3 настоящего Договора.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Рекламоносителей переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ по второму этапу.

6. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Качество выполненной Исполнителем Работы должно соответствовать условиям настоящего Договора и обычно предъявляемым требованиям.

6.2. Гарантия на изготавливаемый Рекламоноситель действительна в течение 13 (Тринадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ по второму этапу, при условии соблюдения всех технических требований при его эксплуатации Заказчиком, за исключением комплектующих изделий, на которые устанавливается сокращенный срок гарантии Заводом-изготовителем. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, претензии Заказчика принимаются на основании рекламационного акта, составленного и подписанного Заказчиком. Исполнитель должен рассмотреть рекламацию и сообщить Заказчику о своем решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты в соответствии с рекламационным актом, подписанным Заказчиком, устраняются Исполнителем своими силами из своих материалов и за свой счет в сроки, согласованные обеими сторонами.

6.3. Гарантийное обслуживание Рекламоносителей осуществляется при условии оплаты выполненных работ в полном размере в соответствии с настоящим. Исполнитель не несет ответственности за обнаруженные недостатки в случае, если имели место факты самостоятельного ремонта Рекламоносителей, самостоятельной замены комплектующих, изменений в их конструкциях, механических повреждений.

6.4. Исполнителем может быть предложено Заказчику заключить договор на сервисное техническое обслуживание Рекламоносителей. При отсутствии такого договора ответственность за эксплуатацию рекламной установки несет Заказчик.

6.5. Исполнитель, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае несвоевременного выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,02 % от общей стоимости работ по настоящему Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков платежа по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,02% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности за полную или частичную невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, если данная невозможность исполнения вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, например: наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, военными действиями, забастовками, запретом или другими действиями органов власти (как правомерными, так и неправомерными) и т. п., начавшимися после заключения настоящего Договора и прописанных в ГК РФ.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно письменно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но в любом случае не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом соответствующего компетентного органа. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

8.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны принимают также — ограничения, действия или бездействия, а равно вмешательства органов государственной власти, учреждений и организаций, ограничивающие права и обязанности Сторон, и препятствующие выполнению ими своих обязательств по настоящему договору. С момента возникновения данных ограничений или препятствий действие договора в отношении соответствующих работ приостанавливается до момента их разрешений. Неисполненные обязательства Сторон подлежат перерасчёту с учётом фактически выполненных работ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.2. Все изменения или дополнения настоящего Договора оформляются Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами, которые являются неотъемлемой частью данного Договора.

9.3. Все приложения, а также утвержденные дизайн проекты и сметы, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Отношения сторон, неурегулированные в настоящем Договоре, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Все споры, возникающие между сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны настоящего Договора договорились о том, что вся технологическая и коммерческая информация, касающаяся их текущей деятельности и перспективных планов в рамках настоящего Договора, уже полученная ими друг от друга, либо информация, которая будет ими получена друг от друга в течение срока действия Договора, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия Сторон. В случае нарушения указанного пункта виновная сторона полностью возмещает понесенные другой стороной реальные и подтвержденные документами убытки.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ

11.1. Приложение – Техническое задание

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Договор на изготовление вывески

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *